Rekisteröidy

Ilmoitukset

Ladataan…

    Näytä kaikki

    Alta Lipan vedetty

    Työn tilaaja on vaihtanut urakoitsijaa kesken urakan ilmoittamalla suullisesti että "kamojen pitää olla ulkona tiistaina 16.09 klo.18.00 mennessä. ? Työurakka on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta minusta riippumattomista syistä, mm. tilaajan tilaamien tarvikkeiden saapumisesta työmaalle. Yksipuolisesti minut kuitenkin heivattiin loppumetreillä , muut urakoitsijat saivat jäädä ja lopputöihin otettiin virolaiset minun kustannuksellani. Eli, hakiessani tilaajan vastuulla olevia tarvikehankitoja jotka olen itse tilannut ja maksanut n. 12 000€ ja loppusaatavia 20 000€ minulle ilmoitettiin että ei makseta. Tarvikehankinnoista ilmoitettiin että katsotaan ja vastaus tulee perjantaina 10.10. Aikaisemmista tarvikehankinnoista on loppusuoritukset maksamatta reklamoinnin jälkeen. Miten tulisi toimia ja miten edetä.
    172
    Äänestä

    Muut lukivat myös

    Vastaukset 1

    Vanhimmat

    >> Miten tulisi toimia ja miten edetä.

    Onkohan teillä minkäänlaista kirjallista sopimusta tämän urakan tekemisestä olemassa?
    Esimerkkinä vaikka tämä selostuksesi kohta:

    "minusta riippumattomista syistä, mm. tilaajan tilaamien
    tarvikkeiden saapumisesta työmaalle. "

    Onko teillä olemassa sopimusteksti jossa sanotaan tavaroiden tilausvastuun olevan tilaajalla?

    "Eli, hakiessani tilaajan vastuulla olevia tarvikehankitoja
    jotka olen itse tilannut ja maksanut n. 12.000€ ja loppusaatavia
    20.000€ minulle ilmoitettiin että ei makseta."

    Lähditkö omin nokkinesi, ilman sopimatta tilaajan kanssa, tilaamaan ja omalla rahallasi maksamaan nuo 12.000 € kamat? Ja olet jo asentanutkin ne jonnekin paikalleen vai?

    Aika hankala ja epäselvä tilanne kaikkiaan, jos ei sopimuspapereita ole olemassa. Jonkin lakimiehen palveluksia tuossa nyt tarvitsisit. Mutta saako hänkään lopulta paljoakaan irti, jos kaikkialla on vain "sana sanaa vastaan" tilanne, eikä sopimuksia ole olemassa.

    Äänestä

    Odottaa vastausta

    Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.

    Luetuimmat keskustelut

    Kommentoi aloitusta

    Kynitty kirjoitti:

    Työn tilaaja on vaihtanut urakoitsijaa kesken urakan ilmoittamalla suullisesti että "kamojen pitää olla ulkona tiistaina 16.09 klo.18.00 mennessä. ? Työurakka on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta minusta riippumattomista syistä, mm. tilaajan tilaamien tarvikkeiden saapumisesta työmaalle. Yksipuolisesti minut kuitenkin heivattiin loppumetreillä , muut urakoitsijat saivat jäädä ja lopputöihin otettiin virolaiset minun kustannuksellani. Eli, hakiessani tilaajan vastuulla olevia tarvikehankitoja jotka olen itse tilannut ja maksanut n. 12 000€ ja loppusaatavia 20 000€ minulle ilmoitettiin että ei makseta. Tarvikehankinnoista ilmoitettiin että katsotaan ja vastaus tulee perjantaina 10.10. Aikaisemmista tarvikehankinnoista on loppusuoritukset maksamatta reklamoinnin jälkeen. Miten tulisi toimia ja miten edetä.

    Anonyymi
    5000

    Ilmoita asiaton sisältö

    • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

    • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

    • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

    • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

    • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

    • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

    Jaa keskustelu